建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函件样本

您所在的位置:网站首页 工程索赔函件范本图片模板 建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函件样本

建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函件样本

2024-06-04 02:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函

件样本

建设工程索赔函模板

尊敬的[施工单位名称]:

首先,由我方代表[甲方名称],对于在[工程项目名称](以下简称“项目”)中的工程索赔事宜,特向贵单位提起索赔。我方认为,按照双方签订的合同、相关法律法规以及工程实施过程中的事实情况,贵单位应对我方承担一定的责任并赔偿相关损失。

一、索赔事由

在项目实施过程中,我方遇到了以下一系列问题:

1. [列举问题1]

详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。

2. [列举问题2]

详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。

3. [列举问题3]

详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。

二、索赔依据

我方提出索赔的依据主要包括以下几点:

1. 《建设工程合同》(合同编号:[合同编号])第[xx]条规定,[引用合同相关条款]。

2. 国家有关建设工程管理的法律法规,例如《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国合同法》等,对类似问题有明确的规定。

3. 双方在项目实施过程中的书面交流记录和口头协议(如有),无论是书面合同还是口头约定,都应当对工程索赔产生一定的约束力。

三、索赔要求

鉴于以上问题,为维护双方的合法权益,我方提出如下索赔要求:

1. 就[问题1],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。

2. 就[问题2],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。

3. 就[问题3],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。

四、法律后果预警

如贵单位未能积极回应我方的索赔要求或拒绝进行相应赔偿,我方将考虑采取法律手段维护自身的合法权益,包括但不限于向有关部门进行投诉、提起诉讼等。

请贵单位认真对待我方的索赔要求,并在收到本函后15个工作日内书面回复,说明贵单位对我方索赔的态度和处理方案。如果贵单位对本函所提出的索赔要求有任何异议,请立即书面回复并提供详细理由。

请贵单位尽快进行回复,以便我们进一步处理此事。谢谢贵单位的合作。

此致

[甲方名称]代表: [甲方代表人姓名]

联系电话: [甲方代表人联系电话]

日期: [日期]

工程索赔联系函格式范文(通用6篇)

工程索赔联系函格式范文(通用6篇) 工程索赔联系函格式范文第1篇 X公司: 有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要,从贵公司订购了,双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》,依协议的商定,上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。贵公司供货后经我公司验收,贵公司所供应的 (本处应按设备上的标注的原话来填写)。由于X项目担当着我公司向任务,因此,在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求,贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求,将给我公司对埋下重大隐患,也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。 另外,我公司在此工程中订购的,贵公司也未按合同要求的供货。综上所述,我公司特向贵公司提出如下要求: 一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品,产品必需满意合同所商定的一切条件。 二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。 如贵公司不能满意我公司的上述要求,我公司将实行包括但不限于下列措施,维护我公司的合法权益: 一、依双方所签协议的商定,向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼,依法进行索赔。

二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。 三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。 以上意见请贵公司参考。 有限责任公司 年月日 工程索赔联系函格式范文第2篇 索赔函XX公司:我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物(品名,重量,体积)到XX地,由于贵司操作不当导致货物丢失。经我司(财务/选购/销售)部门核算,该货物成本为XX 元。请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日 工程索赔联系函格式范文第3篇 各市(州)慈善总会: 我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。该基金自成立以来,在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动,目前已救助患者超过百名。 为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度,扩大救助范围和救助人群,让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展,我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动,届时将赴各市州进行义诊筛查活动,整个费用由该医院担当。

工程索赔函件

工程索赔函件 尊敬的项目负责人: 我方成立于20XX年,专业从事建筑工程施工服务,经过多年的发展,已经成为业内知名企业之一。近期,我方在贵公司的某项目上承接了B1地块的基础施工工程。我方在完成工程过程中,遇到了以下问题: 首先,贵公司未能为我方提供准确的施工图纸。我方在施工过程中,发现贵公司提供 的部分施工图纸与实际情况不符,导致我方在施工过程中出现了误差和浪费。这给我方带 来了不必要的经济损失。 其次,由于贵公司的工作人员在配合我方施工时,未能及时提供必要的协助和支持, 导致我方的施工进度受到影响,工期延误。我方在与贵公司沟通时,未能得到贵公司的积 极配合,使得问题得不到及时解决。 最后,在施工过程中,由于贵公司管理不善,未能及时清理施工现场,并将垃圾和废 弃物料顺利处理,导致工地产生垃圾积存、无序堆放等问题。这些问题不仅导致了工地环 境的混乱,而且危害了项目质量,给我方带来了很多困扰。 针对上述问题,我方在施工过程中已经作出了必要的调整和改进措施,以减小对工程 产生的影响,并将情况及时告知贵公司。但是,由于以上问题的存在,我方的施工进度不 得不推迟,导致了经济损失和项目的时间延误。根据我方内部的结算及审批流程,现将我 方因上述问题遭受的经济损失,向贵公司提出索赔如下: 一、贵公司未提供准确的施工图纸,给我方带来误差和浪费的经济损失为5万元人民币。 二、贵公司的工作人员无法及时提供必要的协助和支持,导致我方的施工进度受到影响,工期延误,经济损失为10万元人民币。 三、贵公司管理不善,未对施工现场进行及时清理和处理,导致工地环境的混乱,给 我方带来一定的经济损失和影响项目质量,经济损失为5万元人民币。 根据上述理由和计算,我方共计遭受经济损失20万元人民币,现恳请贵公司认真审查,并按照工程协议的相关规定,依据实际情况承担相应的赔偿责任。 谨此转达! 此致 敬礼!

建筑工程索赔函

建筑工程索赔函 尊敬的XXX建筑公司: 我方是xxx建筑项目的业主代表,本函是就该项目中出现的问题和损失向贵公司提出索赔要求。根据项目合同第XX条,我们特此向贵公司提出索赔申请。 一、索赔申请的背景 自建筑项目开始施工以来,我们注意到有一些问题出现在施工过程中,这些问题已经对项目的进度和质量产生了重大影响。举例来说,以下几个方面是我们所担忧的问题: 1. 设计错误:在设计阶段,我们注意到了几处设计错误,例如某些结构设计不合理,导致了施工过程中延误和额外的费用支出。 2. 工期延误:贵公司未能按照合同约定的工期完成工程,而是延误了X个月,这给我们的后续计划和投资造成了不小的困扰。 3. 施工质量问题:我们发现了多个施工质量问题,例如某些部位的墙体裂缝、地板材质不符合要求等等。这些问题将会对项目的安全和使用造成潜在的威胁。 4. 造成其他损失:由于工期延误和施工质量问题,我们不得不支付额外的成本来修复这些问题,同时还面临了项目价值受损的风险。 以上问题严重影响了我们的利益和项目进程,我们希望贵公司认真对待这些问题,并且立即采取必要的措施解决这些损失和问题。

二、索赔要求 基于上述问题和损失,我方特此要求贵公司采取以下措施: 1. 尽快修复:贵公司应立即采取行动,解决所有施工质量问题,并按照合同约定的标准重新进行修复。 2. 赔偿损失:贵公司应向我方支付由于工期延误和施工质量问题导致的额外成本和损失。请贵公司提供详细的费用清单,以便我方核算索赔金额和发起赔偿要求。 3. 加快工期:贵公司应加快施工进度,确保项目能够按照合同约定的工期完成。如需额外资源或措施,请及时与我方协商。 4. 提供解决方案:贵公司应提供解决以上问题的详细方案和时间计划,确保问题能够及时解决,并避免类似问题的再次发生。 三、索赔处理的周期和方式 我方要求贵公司在收到本函后的X个工作日内提供书面答复。在对索赔金额和方案进行核算和讨论后,双方应即刻进入协商阶段。 如协商无法达成一致,双方同意在XXX仲裁机构进行仲裁,接受其裁决结果。 四、结束语 我们希望贵公司认真对待本函,并尽快解决项目中存在的问题和损失。我们希望能够友好合作,达成双方的共赢局面。

建筑工程监理索赔函

建筑工程监理索赔函 尊敬的项目负责人: 我代表建筑工程监理方,就本项目中发生的问题及损失向贵方提出索赔要求。 首先,我要强调的是,作为建筑工程监理方,我们一直按照合同和相关法规的规定,履行督促、检查和管理职责,努力确保工程的质量和安全。然而,我们在项目实施过程中遇到了一些问题,导致了以下损失的发生: 1. 设计变更:在工程进行过程中,贵方多次变更了设计方案,这给我们的监理工作带来了很大的困扰。这不仅增加了我们的工作量,也增加了项目进度的不确定性,给我们的监理工作增加了难度和风险。 2. 施工质量问题:我们在监理过程中发现了多个施工质量问题,例如某些结构部位的混凝土浇筑不均匀、某些建筑材料使用不合格、施工图纸执行不准确等。这些问题的存在不仅影响了工程的质量,也增加了相关安全风险,需要我们进行额外的监督和整改工作。 3. 工期延误:由于一系列的原因,包括施工过程中的问题和贵方的协调不及时,项目的工期已经延误了多个月。这给我们的监理工作和进度管理带来了很大的困难,同时也增加了合同延期费用等相关方面的开支。 鉴于上述问题和损失,我们要求贵方承担以下责任和费用:

1. 设计变更费用:根据合同规定,我们要求贵方支付由于设计变更导致的额外监理费用。这是由于贵方的设计变更给我们的监理工作带来了额外的工作量和风险,需要更多的专业人员和资源进行监管和调整。 2. 施工质量整改费用:根据合同约定,贵方应承担施工错误和质量问题的整改费用。我们要求贵方支付由于施工质量问题引起的监理费用,并承担由此产生的额外工程修复费用。 3. 延期费用:由于工期延误,我们要求贵方支付由此产生的监理费用和合同延期费用。工期延误给我们的监理工作和进度管理造成了很大的困难和额外开支,我们希望贵方能够承担相应的责任和费用。 最后,我们希望能够与贵方进行积极的沟通和协商,找到解决问题的方式。我们希望能够达成协议,解决当前的争议,并确保项目的顺利进行。如果贵方对我们的索赔要求存在异议或疑问,我们也欢迎进行进一步的讨论和解释。 请贵方在收到本函后的10个工作日内做出书面回复,并告知是否同意我们的索赔要求。如果没有得到您的回复,我们将不得不采取其他必要的法律行动来维护我们的合法权益。 谢谢您对本次索赔事宜的关注与配合。 此致 建筑工程监理方代表

建筑工程设计索赔函

建筑工程设计索赔函 尊敬的建筑工程设计公司: 我们是xxx建筑工程施工单位,与贵公司签订了有关某建筑项目的设计合同。然而,我们不得不以此信函方式向贵公司提出一项索赔要求,希望贵公司能够认真考虑我们所提出的问题。 首先,根据我们双方签订的合同,贵公司作为建筑工程设计方,应当尽职尽责地完成设计工作,并确保设计方案符合国家相关法律法规以及工程标准。然而,在施工过程中,我们发现贵公司提供的设计图纸存在严重的问题,导致工程进度受阻,施工质量受到影响,并造成了额外的成本支出。 其次,贵公司在设计过程中存在明显的疏忽和错误。在施工现场,我们发现贵公司提供的设计图纸与实际情况存在严重的不符,包括但不限于尺寸错误、结构安全性不符合要求等问题。这些错误不仅给我们带来了巨大的施工困扰,还危及了工程的可持续发展和工人的生命安全。 此外,贵公司在设计阶段对工程的可行性未进行充分评估,导致工程施工过程中不断出现设计调整和更改,增加了工程延期的风险和时间成本。我们的施工队伍不得不停工等待贵公司重新提供修订后的设计文件,这对我们的工期和进度管理带来了巨大的压力和影响。 因此,根据法律法规及合同约定,我们要求贵公司承担以下责任和赔偿:

1. 承担额外的施工费用:由于贵公司存在设计错误和疏忽,我们不得不消耗额外的人力、材料和时间来弥补这些问题,因此需要贵公司承担由此产生的额外费用。 2. 承担工程延期的责任:由于设计问题的存在,我们的施工工期不得不进行调整,这不仅增加了我们的劳动力成本,还影响了整个工程的交付时间。因此,贵公司需要承担由此引起的工期延误所造成的损失。 3. 承担违约责任:根据合同约定,贵公司作为设计方,有责任提供合格、符合要求的设计图纸和技术支持。然而,贵公司在设计过程中的疏忽和错误已经严重违反了合同约定,因此贵公司需要承担相应的违约责任。 我们明白索赔可能需要一定的时间和过程,但我们希望贵公司能够以积极的态度,妥善处理我们的索赔要求。我们希望双方能够通过友好协商解决争议,以保证工程能够按时顺利完成,同时维护双方合作的长期基础。 如果在合理时限内未能得到贵公司的回复和解决方案,我们将不得不采取进一步的法律行动来维护我们的权益。我们希望贵公司能够认真对待此事,妥善解决问题,以避免双方陷入纠纷激化的局面。 在此,我们期待贵公司的积极回复,并希望能够尽快达成一项公平合理的解决方案。 谨此致。

建设工程施工索赔函

建设工程施工索赔函 尊敬的xx公司: 我方与贵公司于xxxx年xx月xx日签订了《建设工程施工合同》(合同编号:xxxx),我方作为承包方,按合同约定负责承担xx项目 的施工工作。 经过多次工作实施与核对,我方发现在施工过程中,由于贵公司的 原因造成了一系列问题和损失。故我方特向贵公司提出以下索赔要求: 一、违约责任 根据合同规定,贵公司有责任确保施工过程中的合法合规,并负责 协调和监督各方的工作。然而,在实际施工中,我们发现贵公司未能 履行上述职责,导致以下问题的发生: 1. 资金拖欠:我方在施工期间按合同约定提供了材料和劳动力,然 而贵公司至今未按时支付相关款项,严重影响了我方的正常工作和资 金流动。 2. 施工进度延误:贵公司未能及时提供必要的施工图纸和设计文件,导致施工进度受阻,影响了工程的正常进行。 3. 质量问题:贵公司未能按照合同要求提供合格的材料和设备,导 致施工质量出现问题,需要重新修复和更换,给我方增加了额外的成 本和工作量。 二、索赔要求

基于上述问题,我方特向贵公司提出以下索赔要求,并希望得到合理的解决: 1. 资金拖欠:贵公司应立即支付我方尚未结清的款项,并支付逾期支付的违约金。 2. 施工进度延误:贵公司应提供完整的施工图纸和设计文件,并承担由此引起的施工进度延误所产生的损失。 3. 质量问题:贵公司应承担修复和更换材料的费用,并赔偿由此引起的额外费用和延误所造成的损失。 三、索赔计算 基于上述索赔要求,我方根据合同中相关条款及实际损失进行了如下计算: 1. 资金拖欠:合同总金额100万元,按合同约定15%作为合同款项的首付,贵公司至今未支付的款项为50万元,根据合同约定,每逾期一天,贵公司需支付违约金千分之五,累计逾期90天,故贵公司需支付的违约金为50万元×0.005×90=2 2.5万元。 2. 施工进度延误:由于贵公司未能及时提供施工图纸和设计文件,导致施工进度延误了30天,每天的工程费用为10万元,故贵公司应支付的索赔金额为30天×10万元=300万元。 3. 质量问题:由于贵公司提供的材料未符合合同要求,导致重新修复和更换的费用共计50万元,加上该期间的施工延误造成的损失估计约为100万元,总计索赔金额为150万元。

建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函 尊敬的工程负责人: 您好!首先,感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。在施工过程中,由于各种客观原因影响,我们的工程进度与计划发生了一些偏差,给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。因此,我们决定向贵公司提出索赔请求,希望能够得到合理的赔偿。 一、项目概况 项目名称:XXXX工程 工程地址:XXXX 工期:XXXX 二、索赔原因与依据 1. 资金损失:由于工程进展不如预期,我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。根据合同约定以及有关法律法规,我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。 2. 工期损失:由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定,导致我们的工期受到影响: a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞,需要我们花费额外的时间进行修改和调整。

b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备,导致我们在施工过程中出现停工现象,延误工期。 c. 贵公司在现场施工期间,未能及时解决工程问题,导致我们必须停工等待解决,进一步延误工期。 以上三个方面的工期损失,依据合同约定,我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。 三、索赔金额计算 根据我们的实际损失及相关法律法规的规定,我们对索赔金额进行了计算,并列举如下: 1. 资金损失:根据我们加快工程进度所投入的额外资金,计算得出总额为XXXX元。 2. 工期损失:根据工期延误所带来的经济损失,我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情,计算出总额为XXXX元。 四、索赔处理方式 在诚信与合作的基础上,我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求,积极与我们沟通、协商,寻求共赢的解决方案。我们提议以下处理方式: 1. 资金损失:我们要求贵公司按照计算得到的金额,及时支付给我们。支付方式可协商确定。

建设工程索赔申请范本

建设工程索赔申请范本 尊敬的相关责任主管: 我代表(申请人名称),作为(项目名称)的合同承包商,特此向 贵公司递交建设工程索赔申请。本申请旨在请求合理的经济补偿,以 补偿由于以下原因给我方造成的额外费用和损失。详细的索赔内容如下: 1. 介绍 在合同签订后,我们按照约定开始了(项目名称)的建设工作。然而,由于以下原因,我们在工程进展过程中遭受了一系列的困难和不 可预见的损失。 2. 工期延误 根据合同规定,我们应在(合同约定的工期)内完成该项目。然而,由于以下原因,工程进展受到了严重延误: (说明具体的原因,例如:自然灾害、政府管理限制、未按时提供 必要材料等) 由于工期延误,我们承受了额外的人工、设备和材料费用,以及未 能按时实施其他工程项目所造成的损失。 3. 设计变更 在工程实施的过程中,我们经常面临设计变更的情况,这超出了我 们在合同中约定的范围。这些设计变更导致了以下问题:

(解释设计变更的具体内容以及其对工程项目的影响) 这些设计变更导致了我们需要额外投入的费用以及工期的进一步延误,同时我们也无法以原定的计划组织施工活动。 4. 违约行为 在合同履行过程中,我们遭遇了来自贵公司的违约行为,这直接导致了我们额外的费用和损失: (详述贵公司的违约行为,以及其给我们带来的经济损失) 这些违约行为给我们造成了巨大的麻烦,我们不得不投入额外的资源来弥补损失。 5. 结论 在以上陈述的基础上,我们请求贵公司尽快调查并作出以下回应:(列出具体的索赔要求,包括经济补偿金额、提供的合理证明材料等) 请注意,根据合同规定,我们有权要求适当补偿因贵公司的上述行为给我们带来的经济损失。我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔申请,并与我们合作解决任何争议。 感谢贵公司对此予以关注,并期待您的积极回复。 此致, (申请人名称)

建设工程施工索赔申请书

建设工程施工索赔申请书 尊敬的xxx先生/女士: 我公司在贵单位承接的建设工程项目中,按照合同约定完成了工程 的施工任务,并遵循了合同中的各项规定及相关法律法规的要求。然而,由于以下原因,导致了工程进度延误和成本增加等不可预见的损失。经我方综合测算,我公司已经遭受了人力、材料、机械、经济等 方面的损失,故特申请索赔如下: 一、工期损失索赔 由于项目期间,贵单位未能按照约定时间提供必要的工程设计图纸,导致我公司施工工期因正常生产流程受到阻碍,出现了严重延误。根 据初始合同规定,我公司有义务按时完成工程项目,但由于非我方原因,工期无法如期完成。据我公司测算,由于工期延误,造成了正常 施工流程中的人力、材料、机械等方面的浪费,因此,申请贵单位支 付工期损失赔偿,金额为xxx元。 二、人工及物料增加费用索赔 在工程施工过程中,由于图纸设计变更、贵单位施工方案调整等原因,导致我公司需要增加人工和物料等成本。同时,由于地质条件复杂、环境因素变化等不可预测因素的影响,我公司在施工过程中不得 不采取额外的安全防护措施,增加了项目的人工及物料费用。根据实 际支出情况测算,我公司已经额外支出了xxx元,特申请贵单位按合 同约定支付该笔额外费用。

三、设备租赁费用索赔 为了顺利完成本工程项目,我公司在施工期间租赁了大型机械设备。然而,由于工程延误和变更导致租赁期限超出了合同约定的时间,导 致我公司不得不支付额外的设备租赁费用,为此特申请贵单位支付该 笔额外费用,金额为xxx元。 四、利息损失索赔 由于施工工期延误和额外费用支出,我公司不得不向银行贷款或提 前动用资金来应对工程期间的资金需求。这些资金支出产生了利息费用,申请贵单位支付该笔利息费用,金额为xxx元。 综上所述,由于贵单位未按照合同约定提供工程设计图纸,导致了 工程的工期延误和成本增加,对我公司造成了重大损失。我公司郑重 申请贵单位认真对待该索赔申请,积极协商解决问题,并按照约定支 付所需的赔偿金额。期待贵单位的支持和配合,共同维护双方的合法 权益。 此致, 敬礼! xxx建设工程有限公司 日期:年月日

建筑工程索赔函范本

建筑工程索赔函范本 尊敬的建筑公司: 我代表我们的建筑公司,向贵公司提出索赔请求,关于本次在我们 合作的建筑项目中遭受的一系列问题和损失。我希望通过这封函件, 能够与贵公司妥善解决这些问题,并达成一个公正和满意的解决方案。 在合作过程中,我们曾经秉持着相互信任和共同目标的原则共同努 力完成工程,但是令人遗憾的是,我们遇到了一系列的挑战和问题。 这些问题不仅严重影响了工程进展,也给我们的建筑公司带来了经济 上的损失。 首先,我想提及的是项目延期问题。根据我们之间的合同协议,工 程应该在约定的时间内完成,但是贵公司的延期行为导致我们的工作 计划无法按时完成。这不仅使得我们不得不支付额外的人力和物力成本,同时也延误了我们在其他项目上的工作。因此,我们要求贵公司 为我们的项目延期造成的损失进行赔偿。 其次,贵公司在工程施工过程中存在的专业技术问题也给我们带来 了严重的后果。贵公司的工程师在施工设计、结构安全性等方面存在 疏忽和错误。这导致了我们在工程过程中发生了多起意外事故,并且 造成了贵公司和我们所代表的建筑公司的名誉受损。我们要求贵公司 为这些事故和名誉损失进行赔偿,并且提出质疑贵公司的施工质量管 理体系是否存在问题。

最后,我要提及的是贵公司与我们在合同履行和付款问题上的违约行为。根据合同,双方应按时支付款项。然而,贵公司在多次支付环节上出现拖延和逾期付款的情况,导致我们无法按时支付工人工资和采购材料,严重影响我们的工程进度。我们要求贵公司按照合同约定并补偿因此产生的损失。 综上所述,我代表我们的建筑公司对被贵公司的行为造成的损失提出索赔请求。希望贵公司能够认真对待这些问题,并与我们一起积极寻求解决方案,以确保我们的合作项目圆满完成。对于索赔金额及目标,我们期待与贵公司进行进一步的沟通和协商,我们相信通过双方的努力,一定可以达成一个公正和满意的解决方案。 谢谢您对此事的关注,期待贵公司的回复和解决方案的提出。 此致, xxxx建筑公司 日期:

建筑工程施工合同索赔函样本

建筑工程施工合同索赔函样本尊敬的对方单位: 您好! 首先,感谢贵单位与我方合作完成了XXX建筑工程的施工任务。 经过双方的共同努力,工程进展顺利,现已进入最后阶段。然而,我 们遗憾地发现在工程实施过程中存在一些不可预见的情况,导致我们 需要向贵单位提出索赔要求。鉴于此,我方特撰写此索赔函,希望能 够与贵单位沟通解决。 一、索赔依据及说明 1. 工期延误 根据双方签订的施工合同,工程的竣工日期应在XX年XX月XX 日前完成。然而,由于在施工过程中遭遇到以下问题,导致工期延误:(1)XXXXXXXXXXXXXXXX; (2)XXXXXXXXXXXXXXXX; (3)XXXXXXXXXXXXXXXX。 这些问题严重影响了工程的进度,违反了合同约定。我们希望贵单 位能够承担相应的责任,赔偿我们因工期延误而产生的直接损失。 2. 工程质量问题 经过对已完成的工程进行验收,我方发现存在以下质量问题:

(1)XXXXXXXXXXXXXXXX; (2)XXXXXXXXXXXXXXXX; (3)XXXXXXXXXXXXXXXX。 这些问题严重影响了工程的质量,不符合合同要求。我们要求贵单位承担相应的赔偿责任,并承担修复工程所产生的费用和损失。 二、索赔金额计算及说明 1. 工期延误的损失计算 按照合同的约定,工期延误所导致的损失应按照日租金的XXXX倍计算。经过详细计算,截至目前,工期延误共计XX天,计算得出工期延误的损失金额为XXXX元。 2. 工程质量问题的损失计算 对于工程质量问题的损失,我们将根据相关专家评估报告计算得出具体金额。我们将邀请第三方专业机构进行全面评估,并按照评估结果进行损失计算。计算结果将于报告出炉后提交给贵单位。 三、索赔要求 根据以上索赔依据和金额计算,我方要求贵单位: 1. 在接到本函后立即组织相关人员进行核实,并向我方提供书面答复; 2. 承认工期延误和工程质量问题的存在,并承担相应的赔偿责任;

索赔函格式范文(要求赔偿的诉求范文)

索赔函格式范文(要求赔偿的诉求范文) 工程索赔是指双方在签订工程以后,在履行合同期间其中一方因为各种原因导致另一方遭受了损失,如果遇到这种情况可以向对方请求赔偿,导致工程索赔发生的情况有很多种,想要申请工程索赔就要写申请书,那么工程索赔申请书范文是怎样的呢? 一、工程索赔申请书范文 工程名称:_____________ 致: (监理单位)____________ 根据施工合同条款___条的规定,由于 ________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过:____________ 索赔金额的计算:____________ 附:证明材料 承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日期_____________ 二、工程索赔的条件 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。 3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。 5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。 6、物价上涨,法规变化及其他。 三、索赔程序 1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。 4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未 对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 综上所述,工程索赔申请书中应当写明工程的名称,以及要求索赔的原因,还要对索赔的金额进行明确,应当将申请书发向监理工程师,监理工程师在受到索赔申请书以后会进行审查,如果情况属实的会要求承包人进行赔偿。

施工工程款拖欠索赔范本

施工工程款拖欠索赔范本 尊敬的施工方: 经过我们长时间的合作,我们的工程项目已经取得了很大的进展。然而,我们注意到,在合同规定的付款期限内,您尚未按照约定支付相应的工程款项。根据法律规定和我们之间签订的合同条款,我们有权要求您进行付款,并在此基础上提出索赔。 在此信函中,我们将提供一份施工工程款拖欠索赔范本,希望您能予以理解并尽快进行赔付。 范本如下: 一、背景介绍 (在这一部分,您可以根据实际情况对工程项目的背景进行介绍,包括原始合同的签订情况、工程进展以及费用支付情况等。请确保提供详细和准确的信息,以便对方能够清楚了解有关情况。) 二、工程款拖欠事实陈述 (在这一部分,您需要明确列出对方欠款的具体事实,包括拖欠的金额、拖欠的期限以及您对方进行催款的情况等。请提供具体细节,以加强索赔的合理性和可信度。) 三、依据合同要求的索赔权利

(在这一部分,您需要明确指出您依据合同的哪些条款或法律规定,具有索赔的合法权利。请引用相关合同条款或法律法规,并解释如何 适用于当前拖欠工程款的情况。) 四、索赔要求 (在这一部分,您需要具体说明索赔的金额及其计算方式,并要求 施工方在一定期限内进行赔付。请确保您提出的索赔金额具备合理性,并可以提供相关的证据加以支持。同时,您可以根据具体情况来提出 索赔要求,包括赔偿利息、律师费用等。) 五、最后期限及后续措施 (在这一部分,您需要明确定义赔付要求的最后期限,并告知施工 方在逾期不付的情况下,您将采取的后续措施,包括诉讼、报案等。 请尽量以合理、客观的态度进行表述,确保对方能够理解您的决心并 及时行动。) 六、结束语 (在这一部分,您可以对施工方表示希望尽快解决此事,并欢迎双 方进行进一步的沟通和协商。请以友好和合作的态度进行结束,以保 持双方关系的持续良好。) 请注意,上述范本仅供参考,具体内容应根据您的实际情况进行调 整和修改。此外,如有需要,建议您在起草索赔函时咨询专业律师以 确保索赔的合法性和有效性。 希望我们能够妥善解决此事,保持合作伙伴关系的良好发展。

工程索赔函的范文

工程索赔函的范文 尊敬的XXX公司: 本函的目的是就上述工程项目中引起的问题进行详细描述,并陈述我们的索赔要求。 1.工程项目的描述 根据双方合同,我方公司接受了贵公司委托的工程项目,并于XXXX 年月XX日开始施工。该工程项目的目标是建造XXXX(项目名称),总工期约为XX个月。根据合同条款,我方公司承担了工程的设计、施工和材料采购等责任。 2.索赔的原因 我方公司深感遗憾地宣布,在工程项目的实施过程中,我们遭遇了一系列的问题和延误,致使该工程项目无法按时完工。这些问题主要包括以下几个方面: 2.1.材料供应延误 从合同签订之日起,我们与贵公司之间就材料供应的时间和数量进行了约定。然而,在工程项目的实施过程中,我们却多次遭遇到材料供应的延误。此延误导致我们无法按时进行施工作业,并浪费了大量的工时和人力资源,给工程项目的进度带来了不可忽视的影响。 2.2.建设许可证问题 为了确保工程项目的合法性,我们在施工前应该获得相关的建设许可证。然而,由于贵公司未能及时提供许可证,我们被迫暂时中止了工程的施工,导致进度发生明显的延迟。

2.3.变更工程条件 在工程项目的进行中,贵公司提出了一些额外的工程要求和条件,这 些要求必须得到我们的同意。然而,在多次协商后,我们发现这些变更工 程条件非常耗时且使我们不得不改变原有的施工计划。不仅如此,这些变 更还导致我们需要额外的人力资源和材料采购,从而进一步增加了成本和 工期。 3.索赔要求 鉴于以上提到的问题和延误,我方公司要求贵公司承担相应的责任, 并向我方公司支付索赔费用。具体索赔要求如下: 3.1.赔偿延期造成的损失 由于工程项目的延期,我们不得不支付额外的人力资源和设备租赁费用,这些费用我们认为应由贵公司承担。另外,工期延误还导致我们无法 及时开展其他项目,造成了机会成本的损失。 3.2.赔偿材料供应延误带来的损失 由于贵公司未能按时提供合同规定的材料,我们不得不购买更高价格 的替代材料,以确保施工进行。因此,我们要求贵公司承担材料差额费用 的赔偿。 3.3.赔偿额外工程条件变更造成的损失 由贵公司提出的额外工程条件变更不仅会导致工程的延误,还会增加 我们的成本和风险。因此,我们要求贵公司承担这些变更带来的额外费用,并支付由此造成的损失。 4.结束语

索赔函格式索赔函范本(精品)

索赔函格式索赔函范本(精品) 致:__________ 由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据要求及甲方现场指 令单开工建设,并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工,(三标由于房 建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工,目前已基本施 工完毕,实际工期已超工期两年零9个月,工期滞后给我部造成工程成本相应增加,经我部根据现场实际情景综合分析,下列原因造成工期滞后: 1、一标、二标施工时,土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。 2、受天气原因影响工期滞后,如20____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。 3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。 4、三标房建20____年底开工,20____年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉,非我部原因造成工程滞后,给我部造成各项施工成本损失,依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定,现我部就现阶段实际进度状况及给我部造 成的实际损失情景,向贵司提出索赔意向,具体索赔清单如下: 1、工期索赔:自20____年____月____日顺延自一期道排工程竣工。 2、不可辞退人工工资索赔:超出合同工期部分按日计取。 3、材料费用索赔:我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不 予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险,合同完工,后期所有材料价格应 按实调整。 4、机械使用费及进出场费增加索赔:机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取,机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。 5、定额人工及合同计时工索赔:按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。 6、已完工程管理费索赔:管理人员工资、办公通信、伙食等费用,按日计取费用。 7、已完工程成本时间价值索赔:按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计 算×索赔工期 8、企业管理费索赔,按企业规定比率进行计算。 _________建设工程有限公司 _____一期道路及排水工程项目部

工程延期索赔函通用3篇标准版

工程延期索赔函通用3篇标准版 工程延期索赔函第1篇 尊敬的_______________总监理工程师:_________________ 我项目部承担的_______________项目,在_______________过程中,因受_______________因素的影响,导致_______________该项目停工_______________天,鉴于该项目为关键项目,此次停工,将会导致整个工程直线工期延长__________天。根据专用合同条款第__________条,现申请工程延期__________天,由此带来的费用增加,我项目部将另行申报。 一、停工事件及其原因 二、停工对直线工期的影响 项目部总经理(或总工程师):_________________ __________年__________月__________日 工程延期索赔函第2篇 致: 由我公司施工的,因施工中工程量增加及非我方原因造成了工期损失,故我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,施工期间发生了如下损失: 一、; 二、; 以上发生的损失,望贵方对我公司给予补偿,以利我公司减少损失,继续履行好合同的责任和义务。 年月日 工程延期索赔函第3篇 转让方: (甲方)受让方: (乙方)经双方友好协商,以上协议当事人就甲方名下的网球中心工程及相关土地使用权转让事宜达成以下协议: 一、项目概况1建设用地情况:项目用地位于____市。总建设用地平方米,总建筑面积平方米,其中地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,容积率。详见规划审批文件。2政府审批文件:取得规划意见书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证;取得《国有土地使用证》,已经签订《____市国有土地使用权出让合同》;3工程现状为: 二、转让方式 1.甲方按在建工程转让的方式将项目整体转让给乙方,所转让项目符合《____市____市房地产转让管理办法》第十条的规定。 2.转让手续的办理:按照____市国土资源局的规定,按土地使用权转让(有在建工程)的程序进行。甲乙双方应于本协议签订后____日内,完成项目转让,即将本项目国有土地使用权手续办理至乙方名下,并且将规划、施工许可等政府审批文件相应变更至乙方名下。 3.转让价款的支付:

建设工程索赔函模板主张工程索赔和损失赔偿

建设工程索赔函模板主张工程索赔和损失赔 偿 建设工程索赔函模板 尊敬的建设工程项目相关方: 我方是(公司/个人)作为(工程项目名称)的承包商/供应商/分包 商参与该项目,并负责(具体工作内容)的实施。在项目执行过程中,我方遇到了以下问题,现向贵方提出索赔和损失赔偿的主张: 一、工程索赔主张 1. 变更指令:根据(合同/协议)规定,我方应按照双方书面变更指令进行工程变更。然而,在项目实施中,贵方(或贵方的代表)口头 或书面下达了多项变更指令,但未能及时将其书面确认并支付相应款项。 据我方初步统计,因变更指令所引起的额外工作及额外费用共计 (具体金额)之巨,特此索赔。 2. 延期:由于贵方原因(如工程设计、材料供应、施工准备等), 项目延期不可避免。该延期给我方带来了人力、设备、材料等额外费用,并造成了我方项目进度的延误,特此索赔。 我方建议,由双方共同评估项目延期对我方造成的经济损失,并根 据合同约定进行相应赔偿。 二、损失赔偿主张

1. 资金损失:在项目执行期间,我方按照合同约定及时提供了所需 资金,并做出了一定的投入,但贵方未能按时支付工程款项,导致我 方资金链断裂,给我方经营带来了严重困扰。 基于此,我方要求贵方支付滞期工程款项产生的财务成本、利息损 失及相关损失。 2. 设备损坏:我方按照合同要求使用了(贵方提供/我方自购)的设备,在使用过程中发生了损坏,经初步评估,修理费用预计为(具体 金额)。特此要求贵方承担该费用。 3. 违约责任:据我方调查,贵方在工程项目中存在(具体违约行为),该行为严重影响了项目的顺利进行,并给我方造成了重大损失。根据合同规定,我方有权要求贵方承担因违约行为所导致的损失赔偿 责任。 在索赔和损失赔偿问题上,请贵方及时做出处理并回复我方,以避 免进一步的纠纷和不必要的法律行动。我方期待双方能够友好协商, 并达成公平合理的赔偿协议,以确保项目的顺利进行。 请您务必详细考虑我方的主张,并在接到此函后的(合理期限)内 予以答复。如果贵方对我方的主张有异议或需要进一步讨论,请及时 告知,以便双方进行进一步的协商。 最后,希望双方能够本着友好合作的原则解决此事,并保持项目合 作的良好关系。 此致,



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3