房屋买卖合同纠纷判决书怎么写?

房屋买卖合同纠纷判决书

____人民法院

民事判决书(房屋买卖合同纠纷案件)

(20____)____法____初字第____号

原告：____。

委托代理人：____。

被告：____。

委托代理人：____。

原告与被告房屋买卖合同纠纷一案，原告于____年____月____日向法院提起诉讼，诉请：1.________________;2.________________;3.________________。本院受理后，依法适用____程序，于____年____月____日公开(不公开)开庭进行审理，现已审理终结。

案件相关情况

双方有争议的事项为第____项、第____项，其他事项双方无争议(有争议部分的写法可参照第八项)。

一、房屋买卖合同的签订时间：____年____月____日。

二、房屋地点：___________________________________。

三、合同约定房屋面积：___________________________________。

四、房屋实际交付面积：___________________________________。

五、合同约定的面积误差处理方式：___________________________________。

六、房屋总价款：___________________________________。

七、合同约定交房(办理房屋权属证书)时间：____年____月____日。

八、实际交楼房(办理房屋权属证书)时间：____年____月____日。

原告主张及证据：___________________________________。

被告答辩意见及证据：___________________________________。

法院认定及理由：___________________________________。

九、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的起始日期：____年____月____日。

十、合同约定的计付延期交楼(办证)违约金的截止日期：____年____月____日。

十一、计付延期交楼(办证)违约金的天数：____天(被告尚未履行交楼(办证)义务的，计至起诉之日止)：

___________________________________。

十二、合同约定的延期交楼(办证)违约金标准：___________________________________。

十三、延期交楼(办证)违约金数额：___________________________________。

十四、合同约定的免责事由：___________________________________ 。

十五、需要说明的其他事项：___________________________________。

裁判理由与结果

本院认为，____(综合阐述裁判理由)。依照____(法条)的规定，判决如下：

一、____________________________________________________________________;

二、____________________________________________________________________;

案件受理费____元，由____负担。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省____市中级人民法院。

审判员(或合议庭成员)____

书记员____________

房屋买卖合同纠纷开庭流程：

买卖合同纠纷属于民事纠纷，按照《民事诉讼法》的规定开庭。开庭前要先查明当事人是否到庭，宣布法庭纪律。开庭后，审判员或审判长宣布开庭，核对当事人身份等。审理时由原告陈述诉讼请求，被告再进行答辩，然后开始法庭调查、法庭辩论，法庭可以进行调解。调解结束，审判长宣布休庭。庭审结束。

标签： 房屋买卖合同纠纷判决书 房屋买卖合同

相关推荐：

精彩放送：