保证金承诺书15篇 |
您所在的位置:网站首页 › 保证金退还承诺书模板 › 保证金承诺书15篇 |
保证金合同
推荐度:
保证金管理制度
推荐度:
招标保证金管理制度
推荐度:
承诺书
推荐度:
售后承诺书
推荐度:
相关推荐
保证金承诺书15篇 在发展不断提速的社会中,我们都跟承诺书有着直接或间接的联系,承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。如何写一份恰当的承诺书呢?下面是小编帮大家整理的保证金承诺书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 保证金承诺书1致:岳阳市正信医药招标代理有限公司 根据招标文件规定,我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证:投标文件真实、合法,产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题,我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。 本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。 投标企业名称(盖章): 法定代表人(签字): 签署日期: 年 月日 保证金承诺书2致:xx-xxx-xxx-xxx-xxx: 为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺: 本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到: 1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。 2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。 如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的,将由我公司先行垫付欠款。 本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。 3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。 4、本公司同意:在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金: 业主代表视我公司对农民工工资支付情况,据实结算返还剩余的保障金。 投标人: (盖章) 法定代表人或其授权代理人: (签名) 日期:x年x月x日 保证金承诺书3甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条 保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条 争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条 其他 本合同一式贰份,具有相同法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字): 保证金承诺书4经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件,我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求, 在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民政府缴交20xxP16地块履约保证金,履约保证金金额为人民币1亿元。 如竞得本地块国有建设用地使用权,我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺,则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格,同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。 特此承诺。 申请人:(加盖公章) (法定代表人(或授权委托代理人)签名: 申请日期:年月日 保证金承诺书5致:广西机电设备招标有限公司 我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-154012113001的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元,在此我方承诺如下: 1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标,我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。 我方承诺,如我单位未按规定缴纳招标代理服务费,贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。 2.如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费,我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。 3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定,贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章): 投标人授权代表(签字) 日期: 年 月 日 说明: 1、为保障资金安全,上述账户不能为私人账户。 2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等 可能产生的一切后果由投标人自行负责。 3、如投标人未及时收到退回款项,请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。 注: 1、此承诺书不允许装订入投标文件中,应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览 表及投标保证金单独封装的.信封中。 2、未提供此承诺书而导致退保延误的,其后果由投标人自行承担。 保证金承诺书6 中国东方资产管理公司: 我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会,特向贵公司作出如下承诺: 若我本人被宣布为中标人后,我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款,则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金¥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此,我本人无任何异议。 特此承诺! 承诺人: 年 月 日 保证金承诺书7至:舟山市招投标中心 本单位 (单位名称),现自愿放弃参加 (项目名称)投标活动中,由本单位交纳的投标保证金所产生的同期银行存款利息。 特此承诺 承诺单位(公章): 保证金承诺书8海安县住房和城乡建设局: 鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元,新建 项目,为缓解建设资金紧张等问题,我公司承诺在农民工工资足额发放过程中,我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知》精神,具体抓好以下几项工作: 1、加强施工各班组的日常管理,并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上,并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件,其一切后果由我公司负责。 承诺单位(盖章) 法定代表人(签字): 年 月 日 所在镇(园区)政府意见(盖章) 经办人(签字) 年 月 日 保证金承诺书9陕西建工集团第十建筑工程有限公司: 为承建 工程,我公司(本人)自愿向贵公司交纳 保证金 元 (¥ ),由贵公司代向建设单位(或招投标代理机构) 交纳。此保证金如发生建设单位(或招投标代理机构)扣款或不予退回等风险,由我公司(本人)承担,与贵公司无关。 特此承诺! 此保证金请转入如下单位: 收款单位: 账 号: 开 户 行: 承诺人: 年 月 日 保证金承诺书10云南省昆明市旅游局 根据《旅行社条例》规定,昆明市爱驴旅行社(经营许可号201205004242)需依法缴纳三十万元人民币(金额大写 :叁拾万元整 )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为9527),我行作出如下承诺,保证申请人支付: 1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游 行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的损失。 2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损 失。 3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须赔 偿旅游者的损失。 如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件 的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务。 本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。 担保银行(盖章) 保证金承诺书11本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号: )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。 1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。 2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除; 3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务; 4、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。 5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。 6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 投标人名称(承包人): 公章: 银行账号:(包括开户行地址、电话等) 开户行地址: 开户行电话: 法定代表人或授权代表(签字): 年月日 保证金承诺书12致: 我在贵单位 招标中,做出如下郑重承诺: 如果我单位有幸中标,在与贵单位签订合同前,保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供,贵单位可取消我单位的中标资格,并没收投标保证金。 承诺单位: 法定代表人或授权委托代理人: 年 月 日 保证金承诺书13马鞍山市公共资源交易中心: 我单位____________(单位名称)于_______年_______月_______日参加______________(工程名称)投标,为第_______中标候选人,现对该评标结果无异议,并保证不投诉,且继续履行第_______中标候选人的相关权利和义务,特申请该项目投标保证金______________万元整(小写:______________万元)退还至我单位基本账户。 户名:_______ 基本账户开户行:______________ 帐号:_____________________ 单位名称:______________(公章) _______年_______月_______日 保证金承诺书14XXX公司: 兹有 。 身份证号: 。 郑重承诺如下: 一、于 年 月 日从(需填汇款人户名:开户行:账号:)打入贵公司(需填汇入行开户行:比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的大写金额:比如壹拾万元整),是用于(需填具体项目名称)工程项目的投标。 二、该资金属自愿打入贵公司的,如果有违法违纪行为或其他风险因素,致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险,由我单位(或个人)承担所有损失,不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。 三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目,所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。 承诺单位(人): 年 月 日 保证金承诺书15福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人): 福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位):根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号:(20xx)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写:130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺: 本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。 xxx xx年xx月xx日 【保证金承诺书15篇】相关文章: 西班牙留学保证金07-21 淘宝保证金怎么解冻08-27 瑞典留学保证金介绍09-02 美国留学保证金介绍10-12 英国留学保证金相关信息08-17 西班牙留学保证金需要多少08-15 赴西班牙留学的保证金08-07 加拿大留学保证金的要求09-09 加拿大留学的保证金要求09-06 关于意大利留学保证金的问题07-22 |
今日新闻 |
推荐新闻 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |